CCTP consultation entreprises pour maintenance photovotlaique
Julien MERCIER
|
|
Julien MERCIER Développeur Energies Renouvelables
Tél : 04 58 17 66 67 Mob : 06 10 84 29 14
|
|
|
|
|
|
> Partenariat entre la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans et la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée
Ecosite du Val de Drôme – 96 ronde des Alisiers CS 331 – 26400 EURRE
SERVANT Jean Michel
Bonsoir.
Pourquoi voulez-vous passer un contrat de maintenance pour une
installation photovoltaïque ?
Si l'installation a été faite correctement, et que vous avez un
suivi par monitoring, que voulez-vous "maintenir" ?
Si les modules sont inclinés de plus de 15°, ils ne doivent pas être nettoyé sous peine de dégrader un éventuel traitement anti-reflet de surface. Jeter juste un coup d'oeil pour retirer des feuilles ou autres papiers qui seraient resté collé. La pluie nettoiera les modules PV mieux que l'entreprise de maintenance.
Si l'installation comporte des borniers à vis pour le
raccordement des câbles, faire resserrer toutes les vis par un
professionnel au bout de deux ans de fonctionnement, car, si elles
étaient mal serrées au départ, elles ont pu se desserrer. C'est la
seule intervention qui soit vraiment nécessaire.
Par contre il vous faut suivre la production régulièrement à
l'aide du monitoring pour détecter une éventuelle disjonction.
Après un orage, il se peut que le disjoncteur du coté compteur EdF
ou du coté de l'onduleur se soit ouvert. Si vous détectez un arrêt
de la production il vous faut ré-enclencher le disjoncteur fautif.
Surveillez aussi la production annuelle. Si elle baisse
régulièrement de plus de quelques % par an faite faire une
expertise. Mais d'une année sur l'autre l'ensoleillement (donc la
production) peut varier de plus ou moins 6%. Donc il vous faut
attendre quelques années de fonctionnement avant de déclencher une
expertise.
ET C'EST TOUT !
Amitiés et bon courage.
Jean-Michel SERVANT
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/7f9da365-f16d-42b8-bf59-f496757ad73b%40googlegroups.com.
Emmanuel Dubois
Bonjour,
je ne suis pas d'accord ou pas tout à fait.
Un professionnel aura l’œil sur les points critiques de l'installation. Il regardera l'état des câbles, examinera les points chauds avec une caméra thermique (sur l'ensemble de l'installation, resserrera les connecteurs à vis avec un tournevis dynamométrique, vérifiera l'absence d'échauffement pour les connecteurs à lames (dont les connecteurs PV accessibles), le bon état des parasurtenseurs. Il saura décrire les points faibles s'il en voit, et faire les menues réparations.
Le coup d’œil, ce sera lui.
Il est clair que si la mise en œuvre a été de qualité, le nombre de défauts est alors minime voire nul. Après tout ces installations de production sont fiables, c'est vrai si elles ont été bien faites. Mais d'autres facteurs sont à prendre en compte, bien indépendant des bonnes volontés initiales. Exemples : les modules ont un défaut de risque sériel, le site est exposé très souvent à des surtensions et les parasurtenseurs sont très sollicités, la valeur de la prise de terre a varié ...
Le professionnel aura aussi une méthodologie mais un maître d'ouvrage peut l'avoir aussi. Certes, la surveillance à distance permet de constater des incidents, mais une maintenance soignée permet d'en éviter à l'avance. L'équilibre est toutefois à trouver entre le coût d'une visite et le chiffre d'affaire du site, l'importance du bâtiment (catégorie et classe pour un ERP). Si l'installation est de bonne facture, la visite de maintenance est rapide, la facture bien plus douce et les réparations "importantes" (changement disjoncteurs, parasurtenseur, connecteurs, câbles, fixations ...) seront extrêmement rares sur 20 ans. Au delà, je ne peux vous dire, ma plus vieille installation aura 20 ans cette année, sans incident. J'écarte dans mon analyse le remplacement d'onduleur, qui ne se fait en général que si celui-ci tombe en panne. Je ne considère pas cela comme de la maintenance systématique.
Quant au nettoyage, c'est lors de la maintenance de juger si c'est nécessaire ou pas, il est effectivement peu pertinent de le faire systématiquement avec les difficultés et les risques que cela peu occasionner. Un jour ou l'autre l'encrassement en bas des modules, le long du profilé aluminium sera à éliminer. On évite ainsi l'occultation partielle des cellules du bas, et des points chauds qui peuvent être dommageables. La fréquence du nettoyage dépend beaucoup du site, et comme c'est dit, de l'inclinaison des modules et de l'écart entre les cellules et le bord du cadre (bas et latéraux)
Je pense qu'une visite de maintenance dans les deux premières années est pertinent. Elle permettra de lister les points faibles à vérifier dans les années suivantes. La cadence des visites ? Bien difficile d'y répondre sans un regard critique de l'installation. Je pense qu'une visite a comme but de" garder l'oeil dessus"que de "maintenir".
Un point important que je tiens à signaler : plus un DOE (Dossier d'ouvrage exécuté) sera exhaustif, mieux les opérations de réparation-dépannage-réparations seront facilitées donc rapides et moins chères. Entre autre : le cheminement des modules, emplacement et type des connecteurs utilisés, dénominations exactes de tous les composants, les numéros de série des modules, onduleurs ...
Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/1ed7a1cf-aad7-1b45-25d6-6908652764eb%40free.fr.
Isabelle Garderes
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/1ed7a1cf-aad7-1b45-25d6-6908652764eb%40free.fr.
--
Isabelle Gardères, 07.68.54.13.74.
coopérative citoyenne Combrailles Durables
123
Salva
Bonjour,
La maintenance n'est telle pas obligatoire pour une question d'assurance?
Salutations.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/57ddaabf703a52e04d82058e730e327a%40enersun.fr.
Loic Toth
Retrouvez nous sur le site : http://www.kernassurances.fr
CAIRN – Sarl au capital de 10.000 euros commercialise ses services sous la marque Kern Assurances.
RCS Nantes 500 365 762 . Siège social : 35 Route de Rennes 44700 Orvault. Bureaux : 13 rue de la Rabotière 44800 Saint Herblain
Société de courtage et conseil en assurances exerçant sous le contrôle de l'ACAM, 61 rue Taitbout 75009 Paris. Immatriculation à l'ORIAS sous le n° 07 035 178 :
https://www.orias.fr/welcome
Assurances Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties Financières conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/CAPU7Sd7rFGwykNCUx0vtDVc8MtK%2BoBmPFODiN_JvuE7R5uhYYw%40mail.gmail.com.
<cd930171.jpeg>
Remy CARRE
Bonjour à tous,
Hormis une opération de resserrage des connexions un an plus tard de l’installation, d’expérience, les défauts trouvés sur mes installations ont été :
- au niveau des protections magnéto-tehermiques (les disjoncteurs de protection) qui, s‘ils sont chargés et de qualité moyenne tombent en panne (impérativement du Legrand à ce niveau et plus de panne ensuite)
- Au niveau du raccordement EDF de piètre qualité au départ (donc extérieur aux installations solaires) (mes installations sont raccordées en 60A … et les portes fusibles d’Enedis sont très justes quand on fournit tout l’été 60A nominal en continu) (2 pannes à 2 ans d’intervalle quand même)
- Les panneaux fixés sur le versant nord Est ont eu besoin d’un nettoyage au bout de 10 ans à cause de la mousse qui commençait à pousser dans les angles et sur les bords alu des panneaux …
Sinon, suivi réguliers via des sites web …. De toutes façons, toute panne se détecte en premier via les sites web des onduleurs ou les alarmes des onduleurs.
Cordialement,
Rémy CARRE
De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de Isabelle Garderes
Envoyé : mercredi 11 mars 2020 16:21
À : Groupe de discussion photovoltaique <produc...@googlegroups.com>
Objet : Re: [producteur-pv] CCTP consultation entreprises pour maintenance photovotlaique
.. peut être qd même un contrôle par thermographie sur : le coffret contrôle-commande, les onduleurs,... et si intégration en toiture de l'Ir par drone tout les 2 à 4 ans ?
Le mar. 10 mars 2020 à 18:27, SERVANT Jean Michel <jmse...@free.fr> a écrit :
Bonsoir.
Pourquoi voulez-vous passer un contrat de maintenance pour une installation photovoltaïque ?
Si l'installation a été faite correctement, et que vous avez un suivi par monitoring, que voulez-vous "maintenir" ?Si les modules sont inclinés de plus de 15°, ils ne doivent pas être nettoyé sous peine de dégrader un éventuel traitement anti-reflet de surface. Jeter juste un coup d'oeil pour retirer des feuilles ou autres papiers qui seraient resté collé. La pluie nettoiera les modules PV mieux que l'entreprise de maintenance.
Si l'installation comporte des borniers à vis pour le raccordement des câbles, faire resserrer toutes les vis par un professionnel au bout de deux ans de fonctionnement, car, si elles étaient mal serrées au départ, elles ont pu se desserrer. C'est la seule intervention qui soit vraiment nécessaire.
Par contre il vous faut suivre la production régulièrement à l'aide du monitoring pour détecter une éventuelle disjonction. Après un orage, il se peut que le disjoncteur du coté compteur EdF ou du coté de l'onduleur se soit ouvert. Si vous détectez un arrêt de la production il vous faut ré-enclencher le disjoncteur fautif.
Surveillez aussi la production annuelle. Si elle baisse régulièrement de plus de quelques % par an faite faire une expertise. Mais d'une année sur l'autre l'ensoleillement (donc la production) peut varier de plus ou moins 6%. Donc il vous faut attendre quelques années de fonctionnement avant de déclencher une expertise.ET C'EST TOUT !
Amitiés et bon courage.
Jean-Michel SERVANTLe 10/03/2020 à 11:40, Julien MERCIER a écrit :
Bonjour,
Notre Communauté de communes est propriétaire de plusieurs installations photovoltaïques.
Nous avons actuellement plusieurs contrats de maintenances et souhaiterions les harmoniser pour traiter avec une seul entreprise.
Dans ce cadre, Je suis à la recherche d'un CCTP de maintenance photovoltaïque pour consulter des entreprises.
Merci d'avance pour vos contributions.
Julien MERCIER
Développeur Energies Renouvelables
Tél : 04 58 17 66 67
Mob : 06 10 84 29 14
> Partenariat entre la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans et la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/CAPU7Sd7rFGwykNCUx0vtDVc8MtK%2BoBmPFODiN_JvuE7R5uhYYw%40mail.gmail.com.
HESPUL-Photovoltaïque
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous allez bien en cette période de
confinement.
Enedis organise une séance de questions-réponses sur les
conséquences de la crise sanitaire sur ses activités producteurs,
Hespul y participera. Afin de porter votre voix, nous recueillons
vos témoignages. Suite à la crise du COVID-19, avez-vous constaté
d'éventuels retards dans vos demandes de raccordement? Dans les
interventions sur le réseau en phase d'exploitation? Dans la
réception de vos relevés de comptage? Plus généralement, quels
changements avez-vous remarqués dans vos relations avec votre
distributeur d'électricité? Nous recueillons également vos
témoignages concernant d'autres difficultés éventuelles, par
exemple sur vos contrats d'achat d'électricité ou vos assurances.
Vous pouvez envoyer vos témoignages à l'adresse photovoltaique[at]hespul.org
avant le 5 mai 2020.
Chargé de projet photovoltaïque
HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
E'Solaire - Françoise Plagnol
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/b9241f84-54f2-26cb-040a-9f2cb41c765b%40hespul.org.
Remy CARRE
Pour moi, c’est avec AOA … Quand le dossier part en vrille on ne s’en sort pas !!! On en est à la signature finale du contrat … mais on n’y arrive pas car ils sont en vrille sur le dossier !!!!
Cordialement,
Rémy CARRE
De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de E'Solaire - Françoise Plagnol
Envoyé : mercredi 29 avril 2020 10:25
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteurs
Bonjour,
Effectivement, nous rencontrons de grandes difficultés :
Impossible de joindre ENEDIS par téléphone. Plus de mise en service. Les services URBANISME des mairies sont fermés jusqu’à fin mai.
Bref, c'est une vraie catastrophe pour nous et cela va engendrer des retards dans nos chantiers que nous allons retrouver dans 3 à 6 mois....
Cordialement,
Françoise COSSART
Gérante de la société E'SOLAIRE
21, route d'Elbeuf
27370 Le Gros Theil
02 32 35 75 62
06 04 19 25 77
Le mar. 28 avr. 2020 à 19:44, HESPUL-Photovoltaïque <p...@hespul.org> a écrit :
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous allez bien en cette période de confinement.
Enedis organise une séance de questions-réponses sur les conséquences de la crise sanitaire sur ses activités producteurs, Hespul y participera. Afin de porter votre voix, nous recueillons vos témoignages. Suite à la crise du COVID-19, avez-vous constaté d'éventuels retards dans vos demandes de raccordement? Dans les interventions sur le réseau en phase d'exploitation? Dans la réception de vos relevés de comptage? Plus généralement, quels changements avez-vous remarqués dans vos relations avec votre distributeur d'électricité? Nous recueillons également vos témoignages concernant d'autres difficultés éventuelles, par exemple sur vos contrats d'achat d'électricité ou vos assurances.
Vous pouvez envoyer vos témoignages à l'adresse photovoltaique@hespul.org avant le 5 mai 2020.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/CAK-wjTdu4PQ%2BCcJ-F5z75NNu_RaFhNbwL--3wmaKOLWQVE2q8w%40mail.gmail.com.
ca...@wanadoo.fr
Bonjour
Depuis que les dossiers 100 kWC sont étudié à Aix en Provence .j’ai été obligé de refaire le mandat , les schémas unifilaire ( depuis quelque jours il veulent une nouvelle version ) et le contrat de mise à disposition toiture. Pourtant avant conforme.
Avant on avait un interlocuteur local le dialogue était plus facile et on pouvait l’appeler. Maintenant on est pris dans le carcan administratif .
Cordialement
Arnaud cabot
Gc solair
De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de HESPUL-Photovoltaïque
Envoyé : mardi 28 avril 2020 19:45
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteurs
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à
Emmanuel Dubois
Je retransmets un retour pour un chantier de construction d'une mairie. L'installation photovoltaïque est presque finie, mais pas finie. Ça dépend de l'avancement du chantier et les entreprises ont arrêté de travailler.:
Bonjour, la Centrales Villageoises Sud Baronnies installe des panneaux solaires sur la nouvelle mairie du village d'Eygaliers 26170. Le confinement a bien sûr retardé les travaux de construction de cette mairie et nous avons dépassé le délais de 18 mois pour la mise en service de notre installation.
Il faudrait donc qu'Enedis mettre en œuvre une tolérance pour ce type de dépassement de délai.
Avec nos remerciements,
Stéphane GILLET, Président CVSB
Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/CAK-wjTdu4PQ%2BCcJ-F5z75NNu_RaFhNbwL--3wmaKOLWQVE2q8w%40mail.gmail.com.
Axiome Energie
Bonjour,
pour information, Enedis m'a appelé pour présenter sa méthodologie pour que nous puissions réaliser nous-mêmes la mise en service. J'en ai déjà fait 7 en 3 jours !
2 questions en suspens :
1- est-ce que cela durera après le dé-confinement ? J'espère que
oui,
2- est-ce qu'enedis nous rétrocèdera les 40€ qu'ils facturent au
client pour la mise en service ?
Cordialement,
Georges Audras Axiome Energie 5 rue Bellevue F - 68130 Aspach tél : (33) 09 71 20 44 50 / 06 07 24 28 92 www.axiomeenergie.com in...@axiomeenergie.com
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/CAK-wjTdu4PQ%2BCcJ-F5z75NNu_RaFhNbwL--3wmaKOLWQVE2q8w%40mail.gmail.com.
Cécile Georges
Bonjour,
Concernant les projets pour lesquels nous sommes mandatés :
Toutes les demandes de mise en service sont bloquées depuis le 16 mars, ce qui engendre des difficultés de trésorerie pour nos clients artisans poseurs.
Nos demandes de raccordement sont par contre traitées sans retard, sauf celles nécessitant étude sur place.
Cordialement,
Cécile Georges
06 42 20 37 02
04 93 81 23 77
Envoyé depuis un ordinateur utilisant 100% d’énergie renouvelable Enercoop
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de HESPUL-Photovoltaïque
Envoyé : mardi 28 avril 2020 19:45
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteurs
Bonjour à toutes et à tous,
--
Gérard CORTES ECOGELEC pop
Bonjour,
Nous avons pour notre part un tres bon support de l'équipe
d'Enedis à Limoges, on sent que nos interlocuteurs se donnent a
fond.
mais il y a quelques points a ameliorer :
Il est tres compliqué de joindre le service enedis par télephone.
certaines agences (pays de loire ) sont en pb technique de puis
des semaines, et nous avons eu des projets abandonnés sans pouvoir
discuter avec le gestionnaire.
Les MES sont reportées sine die, alors qu'elle pourraient faites
par une seule personne dans un seul camion, en limite de propriété
( on nous explique depuis 10 ans que c'est la regle et que c 'est
mieux pour tout le monde ) sans contact avec le client. Je ne
comprends pas pourquoi les artisans sont incités à travailler,
souvent en équipe, sous la responsabilité pénale du gérant (une de
plus) et ENdis, dont l' etat est un actionaire important , ne
montre pas l'exemple...
-- Cordialement, Gérard CORTES, Gérant ----------------------- sarl ECOGELEC 07 81 39 24 01 ecog...@free.fr ---------------------------
FARCOT Antoine - Expert
Bonjour à tous.
J’ai l’impression qu’Enedis a complétement mis de côté la partie production en vente totale pour se concentrer sur les mises en service d’autoconsommation.
Plusieurs projets en vente totale dont un avec demande de MES (31kwc association éco-citoyenne de producteurs) depuis fin février et aucune nouvelle : je veux bien que pour de l’autoconso + surplus ou alors pour un petit 3kwc en vente totale, ils considèrent ça comme non prioritaire mais un 31kWc ça fait beaucoup quand même …
Nous avons également une la demande de raccordement pour 16kwc fin mars et aucun retour alors qu’en mars ils avaient réduit les délais de traitement jusqu’à 3 semaines (à leur décharge, ils nous avaient dit au tél qu’ils étaient en sous-effectif déjà avant le confinement)
Toujours pas de nouvelle pour un 100kWc en VT (bataille de plus de 6 mois par leurs erreurs de traitement) qui ne tourne toujours pas pour une petite entreprise (qui paye son crédit…), alors que nous avons fini depuis bientôt un an, ça fait beaucoup …
Et pas de nouvelles d’une autre mise en service encore pour 100kWc pour une communauté de communes non plus …
Pour les contrats d’achats, pas de retour des clients non plus durant le confinement, alors que pas mal de MES avaient été faites en vente de surplus en mars.
En résumé, Enedis tourne au ralenti, comme beaucoup de secteurs, mais j’ai l’impression que c’est la partie production en vente totale qui en pâtit le plus …
Cordialement.
Antoine FARCOT
Directeur Général
RD 813
ZA Les Monges
31 450 DEYME
Tel: +33 (0) 5 34 66 54 18 – 06.23.38.77.17
Fax : +33 (0) 5 61 20 42 89
P Avant d'imprimer cet e-mail, réfléchissez à l'impact sur l'environnement
De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de HESPUL-Photovoltaïque
Envoyé : mardi 28 avril 2020 19:45
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteurs
Bonjour à toutes et à tous,
--
yvr...@wanadoo.fr
Bonjour
Suite à l’installation du compteur Linky chez moi je m’étais inscrit en septembre dernier chez Enedis pour pouvoir accéder et consulter mes informations quotidiennes de consommateur.
A l’époque je crois me souvenir que sur leur site ils nous indiquaient que la même opération serait prochainement possible, cette fois pour suivre mon compte « Production d’élec PV ».
J’ai patienté quelques mois et en février j’ai donc tenté d’obtenir ce suivi « Production PV ». Mais là j’ai eu constamment des messages d’erreur, apparemment pas possible d’ouvrir cette option « Producteur » avec le même identifiant. Mais je n’ai, me semble-t-il, pas obtenu de meilleurs résultats avec un identifiant différent.
Persévérant je réessaie cette semaine : leur logique a évolué, il « suffit » de choisir d’ajouter un compte (donc mon compte Prod PV j’espère). Mais après énormément d’infos à renseigner, à plusieurs reprises on m’indique au final « désolé, notre service est momentanément indisponible en ce moment, réessayer plus tard ! »
Pouvez-vous me dire si cette option Suivi de mon compte Producteur PV est effectivement disponible chez ENEDIS ?
Si oui, quelle procédure ? Si non, quand sera-t-elle dispo ?
Merci d’avance, amicalement
Yves ROYER
8 place de la Mairie
52330 RIZAUCOURT-BUCHEY
Port : 06 79 16 99 26
pseudo SKYPE : yvroyer
De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de HESPUL-Photovoltaïque
Envoyé : mardi 28 avril 2020 19:45
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteurs
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous allez bien en cette période de confinement.
Enedis organise une séance de questions-réponses sur les conséquences de la crise sanitaire sur ses activités producteurs, Hespul y participera. Afin de porter votre voix, nous recueillons vos témoignages. Suite à la crise du COVID-19, avez-vous constaté d'éventuels retards dans vos demandes de raccordement? Dans les interventions sur le réseau en phase d'exploitation? Dans la réception de vos relevés de comptage? Plus généralement, quels changements avez-vous remarqués dans vos relations avec votre distributeur d'électricité? Nous recueillons également vos témoignages concernant d'autres difficultés éventuelles, par exemple sur vos contrats d'achat d'électricité ou vos assurances.
Vous pouvez envoyer vos témoignages à l'adresse photovoltaique[at]hespul.org avant le 5 mai 2020.
Merci
Frédéric DELPIT 
Chargé de projet photovoltaïque
HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
SDM116
Le 3 mai 2020 à 08:57, FARCOT Antoine - Expert <afa...@free.fr> a écrit :
Bonjour à tous.J’ai l’impression qu’Enedis a complétement mis de côté la partie production en vente totale pour se concentrer sur les mises en service d’autoconsommation.Plusieurs projets en vente totale dont un avec demande de MES (31kwc association éco-citoyenne de producteurs) depuis fin février et aucune nouvelle : je veux bien que pour de l’autoconso + surplus ou alors pour un petit 3kwc en vente totale, ils considèrent ça comme non prioritaire mais un 31kWc ça fait beaucoup quand même …Nous avons également une la demande de raccordement pour 16kwc fin mars et aucun retour alors qu’en mars ils avaient réduit les délais de traitement jusqu’à 3 semaines (à leur décharge, ils nous avaient dit au tél qu’ils étaient en sous-effectif déjà avant le confinement)Toujours pas de nouvelle pour un 100kWc en VT (bataille de plus de 6 mois par leurs erreurs de traitement) qui ne tourne toujours pas pour une petite entreprise (qui paye son crédit…), alors que nous avons fini depuis bientôt un an, ça fait beaucoup …Et pas de nouvelles d’une autre mise en service encore pour 100kWc pour une communauté de communes non plus …Pour les contrats d’achats, pas de retour des clients non plus durant le confinement, alors que pas mal de MES avaient été faites en vente de surplus en mars.En résumé, Enedis tourne au ralenti, comme beaucoup de secteurs, mais j’ai l’impression que c’est la partie production en vente totale qui en pâtit le plus …Cordialement.Antoine FARCOTDirecteur Général
<image001.jpg>
RD 813ZA Les Monges31 450 DEYMETel: +33 (0) 5 34 66 54 18 – 06.23.38.77.17Fax : +33 (0) 5 61 20 42 89P Avant d'imprimer cet e-mail, réfléchissez à l'impact sur l'environnementDe : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de HESPUL-Photovoltaïque
Envoyé : mardi 28 avril 2020 19:45
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteursBonjour à toutes et à tous,Nous espérons que vous allez bien en cette période de confinement.Enedis organise une séance de questions-réponses sur les conséquences de la crise sanitaire sur ses activités producteurs, Hespul y participera. Afin de porter votre voix, nous recueillons vos témoignages. Suite à la crise du COVID-19, avez-vous constaté d'éventuels retards dans vos demandes de raccordement? Dans les interventions sur le réseau en phase d'exploitation? Dans la réception de vos relevés de comptage? Plus généralement, quels changements avez-vous remarqués dans vos relations avec votre distributeur d'électricité? Nous recueillons également vos témoignages concernant d'autres difficultés éventuelles, par exemple sur vos contrats d'achat d'électricité ou vos assurances.
MerciFrédéric DELPIT
Chargé de projet photovoltaïque
HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/b9241f84-54f2-26cb-040a-9f2cb41c765b%40hespul.org.
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/000c01d62118%24289bf710%2479d3e530%24%40free.fr.
Patrick Robert
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/000201d6216a%246778d370%24366a7a50%24%40wanadoo.fr.
Jean-Christophe LABERT
Bonjour à Tous,
Désolé pour la réponse tardive.
Afin de faire court :
- Auto-consommation et vente du surplus <36 kVA => Quasiment plus de problème : normal nous (installateurs et sociétés spécialisées dans les demandes de raccordement) faisons tout.
- Autoconsommation et vente du Surplus > 36 kVA => Procédure ‘’normale’’ de 10-12 mois (nous avons un record à env. 1.5 ans depuis la fourniture du Consuel, demande de raccordement le 26/11/18… et ce n’est pas faute de s’en occuper)
- Vente de la Totalité <36 kVA => Normal, délai de raccordement
- Vente de la Totalité > 36-100 kVA
- Obtention de la PDR : Normal
- Relation avec l’ARD, traitement des CARDI, convention d’exploitation, réalisation des travaux, mise en service => 100% de problèmes depuis plus d’un ans
- EDF OA : Toujours des retards (le client doit faire sa facture mais n’a pas son contrat) pour l’obtention des contrats de vente (ils ont quand même 6 mois (>36kVA) et un an (<36kVA pour les faire)…
Pour nous le problème d’Enedis ne vient pas du tout du Corona Virus, par contre il ne faudrait pas qu’ils nous trouvent cela comme excuse et nous la fasse à l’envers. C’est trop facile. Le problème est bien plus ancien et profond.
Je suis à la disposition (mes coordonnées sont ci-dessous) de tout le monde et principalement des responsables d’Enedis pour en discuter (en-dessous cela fait bientôt 12 ans que nous le faisons et ne trouvons pas que cela serve à grand-chose).
Sincères Salutations
Jean-Christophe LABERT
Gérant d’une petite société qui réalise des installations photovoltaïques depuis 2008, avec plus de 1000 réalisations et la gestion des raccordements au réseau qui vont avec…
_________
LUMENSOL
35 rue des Emptes
38140 Rives
Tel : 04 76 65 12 40
GSM 06 47 71 93 64
De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com>
De la part de FARCOT Antoine - Expert
Envoyé : dimanche 3 mai 2020 08:58
À : produc...@googlegroups.com
Objet : RE: [producteur-pv] COVID-19 - Appel à témoignages producteurs
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/000c01d62118%24289bf710%2479d3e530%24%40free.fr.